一 : 2006年建造师考试《法规知识》案例题四

1、背景

某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，该工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上12层，地下2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱16天，梁18天，板20天，该工程划分为四个施工段。

在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。

2、问题：               

（1）如果在第三段的板施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，该项工作为关键工作，施工单位可否提出工期索赔要求？原因是什么？

（2）如果在第四段柱施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，但该工作有3天总时差，问施工单位是否可提出工期索赔?原因是什么？

（3）对该混凝土试块强度不合格的质量问题怎样处理？什么原因？

（4）简述工程质量事故的处理程序。

（5）简述施工工序质量控制的内容。

3、解答

（1）在第三段的板的施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，施工单位可提出工期索赔要求。

原因是第三段板的施工为关键工作，而该工作的拖延又是由于业主原因引起，所以施工单位可提出工期索赔要求。

（2）在第四段柱施工过程中，由于业主原因使该工作拖后2天进行，施工单位不可提出索赔要求。

原因是第四段柱施工的总时差为3天，而该工作延误的时间为2天，对工期无影响，因此，施工单位不应提出工期索赔要求。

（3）对混凝土试块强度不合格的质量问题可做让步处理，

原因是该质量问题经法定检测单位检测鉴定之后，实体强度能够达到设计要求，不影响结构安全和使用功能。

（4）工程质量事故的处理程序：

① 进行事故调查：了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；

② 分析调查结果，找出事故的主要原因；

③ 确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案；

④ 事故处理；

⑤ 检查事故处理结果是否达到要求；

⑥ 事故处理结论；

⑦ 提交处理方案。

（5）施工工序质量控制的内容：

① 严格遵守工艺规程；

② 主动控制工序活动条件的质量；

③ 及时检查工序活动效果的质量；

④ 设置工序质量控制点。

二 : 132010二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试真题带答案

2010年二建《水利水电工程管理与实务》真题

（总分120分，62分及格）

一、单项选择题（每题1分，合计20分）。

1．下列地基处理方法中，能形成复合地基的方法是（ A ）。

A．挤实法 B．换填法 C．排水法 D．强夯法

2．按比例尺分类，1:10000地形图属于( A )比例尺地形图。

A．大 B．较大 C．中 D．小

3．下列胶凝材料中，属于无机水硬性胶凝材料的是( D )。

A．石灰 B．沥青 C．水玻璃 D．水泥

4．导流设计流量是指在导流时段内，按导流标准选择相应洪水重现期的( D )流量。

A．平均 B．设计 C．校核 D．最大

5．水利水电工程土基开挖施工中，当开挖临近设计高程时，应预留厚度为( B )m的保护层，待上部结构施工时再人工挖除。

A．0.1～0.2 B．0.2～0.3 C．0.3～0.5 D．0.5—0.7

6．根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定，小(1)型水库的总库容是( B )×106m3。

A．10～100 B．1—10 C．0．1～1 D．0．01～0．1

7．在土石坝工程施工中，对条形反滤层进行质量检查和控制时，要求每隔50m设一取样断面，每个取样断面每层取样数最少应为( C )个。

A．2 B．3 C．4 D．5

8．根据《水工混凝土施工规范》相关规定，混凝土非承重侧面模板拆除时，混凝土强度至少应达到( B )×105Pa。

A．20 B．25 C．30 D．35

9．拌制钢纤维混凝土的正确投料顺序是( A )。

A．砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水 B．砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水

C．砂、石、水泥、外加剂、钢纤维、水 D.砂、石、水、水泥、外加剂、钢纤维

10.固定式启闭机安装时，机架与电动机之间的衬垫数量在一个部位最多只能有( C )个

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

11．水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为( A )cm。

A．20—30 B．30～40 C．40～50 D．50～60

12．根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为( C )类坝的水库。

A．一 B．二 C．三 D．四

13．下列施工用电负荷属一类负荷的是( A )。

A．隧洞施工照明 B．坝基石方开挖 C．混凝土浇筑施32 D．钢筋加工厂

14．根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的( B )％计算。

A．5 B．7 C．9 D． 15

15. 根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定，中型水电站的竣工验收应由( C )组织。

A．项目法人 B．地方政府 C．项目审批部门 D．电网经营管理单位

16. 根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由( D )制备。

A.质量监督部门 B．项目法人 C．监理单位 D．施工单位

17．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为( C )年。

A．1 B．2 C. 3 D．5

18．水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是( D )。

A．监理单位负责人 B．监理员 C．监理工程师 D．总监理工程师

19．某2级水闸工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为( B )。

A．1.0 B．1.05 C．1.1 D．1.15

20．水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括( D )专业。

A．钢结构 B．爆破与拆除 C．预拌商品混凝土 D．隧道

二、多项选择题（每题2分，合计20分；答对一个选项0.5分。）

21．某中型泵站施工过程中，质量监督部门应对监理单位的(DE)进行监督检查。

A．质量监理工作 B．进度监理工作 C．投资监理工作

D．监理资格 E．质量检查体系

22．水利水电工程截流龙口宽度主要根据(DE)确定。

A．截流延续时间 B．龙口护底措施 C．龙口裹头措施

D．截流流量 E．龙口抗冲流速

23．测定反滤料的干密度可采用(CE)。

A．燃烧法 B．烘干法 C．灌水法 D．蒸发皿法 E．灌砂法

24．根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条什包括(ABCE)。

A．初步设计已经批准 B．项目法人已经建立 C．已办理报建手续

D．项目已列入水利建设投资计划 E．有关土地使用权已经批准

25.根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版)，资格审查办法可以采用(AD)制。

A．合格 B．摇号 C．有限数量 D．等级 E．资格后审

26.地质断层按断块之间相对错动的方向可划分为(ACD)。

A．正断层 B．反断层 C．逆断层 D．平移断层 E．顺移断层

27．根据水利水电工程验收有关规定，下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正确的是( AC )。

A．应进行蓄水验收 B．由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收

C．应进行竣工验收技术鉴定

D．由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定

E．在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收

28．根据《防洪法》的规定，防洪区包括(CDE)。

A.主河槽 B．河道滩区 C.洪泛区 D．蓄滞洪区 E.防洪保护区

29．根据《水土保持法》的规定，建设项目实施过程中，为防治水土流失而采取的水土保持措施包括(ACDE)等措施。

A．防冲 B．防淤 C．储存 D．利用 E．植物

30．水利水电工程<注册建造师施工管理签章文件>目录表中，施工组织文件包含的文件名称有(AB)报审表。

A．施工组织设计 B．现场组织机构及主要人员 C．施工进度计划

D．施工技术方案 E．施工安全措施文件

三、案例分析题（每题20分，合计80分）。

(1)背景资料

某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖金标准为20000元／天，逾期完工违约金标准为20000元／天。

施工中发生如下事件：

事件1：A工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。

事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。

事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。

事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。 问题：

1．计算计划总工期，指出关键线路。

2．指出事件1、事件2、事件4的责任方，并分别分析对计划总工期有何影响。

3．根据事件3，指出C工作的实际工作持续时间；说明第100天末时C工作实际比计划提前(或拖延)的累计工程量；指出第100天末完成了多少天的赶工任务。

4．综合上述事件，计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数；计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。

解答：

1.关键线路：ABCDE工期，185天。

2.事件一，责任方为业主，A是关键工作，会造成总工期拖延4天。

事件二，责任方是承包商，B是关键工作，会造成总工期拖延6天。

事件四，责任方是业主，G不是关键工作，当前情况下，C完成已经155天（AB拖延10天，但C赶工在155天完成），所以闸门在开工后153天才运抵不影响工期。

3.C实际时间用的时间155-60=95天，第100天时完成42%，即完成40天，加上60天AB工期，实际就是100天；C计划时间用的时间100*48%=48天，即原计划应该完成50+48=98天，所以拖延2天；第100天赶工8天。

4.实际总工期155+35=190天，比计划工期拖延5天，其中有4天是业主的责任，承包商承担1天的拖延，罚20000元。

132010二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试真题带答案_水利水电工程管理与实务

(2)背景资料

某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。

合同约定：

(1)合同总价420万元；

(2)工程2008年9月25日开工，工期12个月；

(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；

(4)保留金按当月工程进度款5％的比例预留。

施工过程中发生如下事件：

事件1：2008年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示1。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。

事件2：2008年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。

事件3：2009年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请，随后，监理单位主持进行了验收。

问题：

1．计算工程预付款。

2．计算11月份的工程进度款、保留金预留、预付款扣回和实际付款金额。

3．指出事件1中关于变更处理的不妥之处，并说明正确做法。

4．指出事件3中的不妥之处并改正。

解答：

1.420×10%= 42万元

2.进度款为50+10= 60万元，保留金为60×5%= 3万元，预付款扣回42/12= 3.5万元，实际付款金额为60-3-3.5= 53.5万元。

3. 施工单位提出变更方案是不对的，应由原设计单位提出变更方案，施工单位的意见可作为重要参考。

4. 监理单位主持进行了验收是不对的，监理单位接到验收申请后，应进行工程质量检查，检查合格后将工程完工验收申请提交建设单位，由建设单位组织工程验收。

(3)背景资料

某水利水电工程施工企业在对公司各项目经理部进行安全生产检查时发现如下情况：

情况一：公司第一项目经理部承建的某泵站工地，夜间进行泵房模板安装作业时，由于部分照明灯损坏，安全员又不在现场，一木工身体状况不佳，不慎从12m高的脚手架上踩空直接坠地死亡。

情况二：公司第二项目经理部承建的某引水渠道工程，该工程施工需进行浅孔爆破。现场一仓库内存放有炸药、柴油、劳保用品和零星建筑材料，门上设有“仓库重地、闲人免进”的警示标志。

情况三：公司第三项目经理部承建的某中型水闸工程，由于工程规模不大，项目部未设立安全生产管理机构，仅由各生产班组组长兼任安全生产管理员，具体负责施工现场的安全生产管理工作。 问题：

1．根据施工安全生产管理的有关规定，该企业安全生产检查的主要内容是什么?

2．情况一中施工作业环境存在哪些安全隐患?

3．根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定，说明情况一中的安全事故等级；根据《水利工程建设安全生产管理规定》，说明该事故调查处理的主要要求。

4．指出情况二中炸药、柴油存放的不妥之处，并说明理由。

5．指出情况三在安全生产管理方面存在的问题，并说明理由。

解答：

1.安全检查主要内容为：违章指挥、违章操作、安全隐患等。

2.情况一，安全隐患包括：夜间照明损坏，光线不足，安全员不在现场，无人专门管理安全，高处作业未采取有效防护措施，工作人员身体状况不佳等都是安全隐患。

3.情况一的事故属于IV级事故（较大质量与安全事故）。

施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实

地向负责安全生产监督管理的部门以及水行政主管部门或者流域管理机构报告；发生生产安全事故后，有关单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。水利工程建设生产安全事故的调查、对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。

4. 情况二，炸药和柴油不应存放在同一仓库，应分别放在两个仓库，炸药要求存放于专用仓库，有专人管理。

5. 情况三，工程不论规模，均应设立安全生产管理机构，并设有专职的安全生产管理人员，具体负责施工现场的安全生产管理。

(4)背景资料

某2级堤防加固工程主要工程内容有：①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高；②迎水侧砌石护坡拆除；③迎水侧砌石护坡重建；④新建堤基裂隙粘土高压摆喷截渗墙；⑤新建堤顶混凝土防汛道路；⑥新建堤顶混凝土防浪墙，土料场土质为中粉质壤土，平均运距为2km。

施工过程中发生如下事件：

事件1：土方工程施工前，在土料场进行碾压试验；高喷截渗墙工程先行安排施工，施工前亦在土料场进行工艺性试验，确定了灌浆孔间距、灌浆压力等施工参数，并在施工中严格按此参数进行施工。

事件2：高喷截渗墙施工结束后进行了工程质量检测，发现截渗墙未能有效搭接。

问题：

1．指出该堤防加固工程施工的两个重点工程内容。

2．指出土方碾压试验的目的。

3．指出①、④、⑤、⑥四项工程内容之间合理的施工顺序。

4．指出该工程土方施工适宜的施工机械。

5．分析高喷截渗墙未能有效搭接的主要原因。

解答：

1.重点内容：①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高；④新建堤基裂隙粘土高压摆喷截渗墙

2.通过试验确定合适的压实机具，压实方法，压实参数等，并核实设计填筑标准的合理性。

3. ④－＞①－＞⑤－＞⑥

4.该工程运距为2km，开挖及运输机械适合采用挖掘机和自卸汽车，自卸汽车上坝卸土，平地机平土，碾压作业可采用拖拉机带碾滚。

5．主要原因在于土场涂料为粉土，作为截渗墙质量难以满足要求。

案例1:

某水利水电施工单位中标承揽了一座混凝土重力坝的主体工程施工，施工单位在签署协议书后按照合同要求在规定的时间内编制完成了相关图纸和文件。

问题：

1.施工单位签署协议后编制的图纸和文件包括（ ）。

A.施工总进度计划

B.施工总布置设计

C.临时设施设计

D.施工方法和措施E.工程设备

2.假设你是该项目的项目经理，你认为在混凝土验仓前需做好哪些浇筑前的准备作业？

3.该大坝混凝土采用平浇法施工，在某仓混凝土施工中出现了冷缝，作为项目经理，请分析冷缝发生的原因，并提出可能的处理和预防措施。

4.施工质量是极其重要的一环，混凝土坝的施工质量控制要点是什么？

正确答案：

1.ABCD

2.浇筑前的准备作业包括基础面的处理、施工缝的处理、立模、架筋及预埋件安设等。仓面准备就绪，风、水、电及照明布置妥当后，才允许开仓浇筑混凝土。

3.平层法施工，如果层间间歇超过混凝土的初凝时间，会出现冷缝，使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。若分块尺寸和铺层厚度已定，要使层间不出现冷缝，应采取措施增大运输浇筑能力。若设备难以增加，则应考虑改变浇筑方法，将平层法改为薄层浇筑、阶梯浇筑，以避免出现冷缝。

4.混凝土坝的施工质量控制应从原材料的质量控制入手，直至混凝土的拌和、运输、入仓、平仓、振捣、养护等各个环节，混凝土坝作为大体积混凝土工程还有温度控制和一、二期冷却等问题。混凝土浇筑结束后，还需

进一步取样检查，如不符合要求，应及时采取补救措施。对在质检过程中发现的质量问题应及时进行处理。一般采用补强灌浆的处理措施，对质量十分低劣又不便灌浆补强处理的，一般需要整块炸掉，重新浇筑。

案例2:

根据河流规划拟在A江建设一水利水电枢纽工程，该枢纽工程位于西南地区。工程以发电为主，同时兼有防洪、灌溉等任务。挡水建筑物为土石坝，水电站采用引水式开发方式。引水隧洞布置在右岸，在左岸设有开敞式溢洪道。该流域大部分为山地，山脉、盆地相互交错于其间，地形变化大。坝址地区河床覆盖层厚度平均20m,河床冲击层为卵砾石类土，但河床宽度不大。坝址两岸山坡陡峻，为坚硬的玄武岩。在坝址的上下游2km内有可供筑坝的土料190万m3作为防渗体用，另有1250万m3的砂砾料可用作坝壳料。由于本地区黏性土料天然含水量较高，同时考虑其他因素，土石坝设计方案选为斜墙坝。

问题：

1.针对该土石坝施工，你认为如何做好料场规划？

2.作为项目经理，如何安排斜墙和反滤料及坝壳的施工顺序？

正确答案：

1.土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。土石坝用料量很大，在选坝阶段需对土石料场全面调查，施工前配合施工组织设计，要对料场作深入勘测，并从空间、时间、质与量诸方面进行全面规划。

空间规划系指对料场位置、高程的恰当选择，合理布置。时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。料场质与量的规划即质量要满足设计要求，数量要满足填筑的要求。对于土料，实际开采总量与坝体填筑量之比一般为2~2.5,砂砾料为1.5~2.

2.按照强制性条文要求：斜墙应同下游反滤料及坝壳平起填筑。也可滞后于坝体填筑，但需预留斜墙施工场地，且紧靠斜墙的坝体必须削坡至合格面，方允许填筑。

案例3:

某混凝土重力坝建设工程项目，在初步设计文件完成后，建设单位准备采用公开招标方式择优选择施工单位，招标公告要求投标人是具有一级资质等级的施工企业。

背景1经过资格预审后，已通过资格预审的投标人，按建设单位要求，到指定地点购买招标文件。投标人购买到的招标文件由以下内容组成：1）投标邀请书；2）招标图纸和技术条款；3）工程量清单；4）施工方案；5）投标辅助资料；6）保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施；7）特殊工程的施工要求；8）施工项目管理机构；9）合同条款。

132010二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试真题带答案_水利水电工程管理与实务

问题1:

1、作为项目经理，你认为上述施工招标文件组成内容中有哪几项不正确？说明理由。除上述内容外，还应包括哪些内容？

背景2开标前，公证处倾向提出要对各投标人的资格进行审查。审查结束后，对于B投标人是由两家工程公司联合组成的联合体，其中一家公司为一级施工企业，另一家公司为二级施工企业，均被认为不符合投标资格。 问题2:

2、开标会上能否列入"审查投标人的资格"这一程序？为什么？

3、B投标人被认定不符合投标资格是否正确？说明理由。

正确答案：

1.上述施工招标文件组成内容中有以下三项是不正确的，分别是4）、6）、8）项。因为第4）、6）、8）项应当是投标人编制的投标文件的内容，而非招标文件的内容。

除上述第1）、2）、3）、5）、7）、9）项外，投标文件还应包括：投标须知，投标报价书、投标保函和授权委托书格式，协议书、履约担保证件和工程预付款保函格式，评标标准和方法。

2.开标会上不能列入"审查投标人的资格"这一程序。因为对于本案例而言采用资格预审，投标人的资格审查，应放在发售招标文件之前，而不是在开标会议上进行。

3.B投标人被认定不符合投标资格是正确的。因为根据《中华人民共和国建筑法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》，不同资质等级的施工企业联合投标时，应以等级低的企业资质等级为准，即对该联合体应视为相当于二级施工企业，不符合招标公告要求的一级施工企业投标的资格规定。

案例4:

某水电站工程建设项目，基础处理采用混凝土灌注桩，主体工程为河床式电站。建设单位通过公开招标选择某监理单位承担施工监理任务。因该工程涉及基础处理、电站土建施工和机电安装工程，建设单位对工程发包提出了两种方案：一种是采用总承包模式，即由电站土建单位总承包，基础处理和机电安装列入总承包范围再进行分包。另一种是采用平行发包模式，即基础处理、电站土建施工、机电安装工程进行发包。机电安装工程中的发电机组由建设单位选定的供应单位负责运抵施工现场。

问题：

1.在上述两种发包模式下，对机电安装工程施工单位的资格考核应在何时进行？考核的主要内容是什么？

2.在上述两种发包模式下，机电安装施工单位对发电机运抵施工现场是否可视为"甲供设备"?为什么？简要回答如何组织检查验收。

3.如果采用施工总承包模式，电站土建施工单位是否需要对基础处理和机电安装施工单位的施工质量进行检查验收？为什么？

4.如果现场检查出发电机组不合格或发电机生产厂家延期供货，对正常施工进度造成影响，试指出在上述两种发包模式下可能会出现哪些主体之间的索赔。

5.在上述两种发包模式下，整个工程完工验收应由什么单位提出申请？

正确答案：

1.（1）如采用总承包发包模式时，对机电安装工程施工单位的资格应在分包合同签订前考核。

（2）如采用平行发包模式时，对机电安装工程施工单位的资格应在招标阶段进行考核。

考核的主要内容：

⑴ 相应的资质等级；⑵ 满足工程需要的施工技术装备；⑶ 合理的人员配置；⑷ 完善的质量保证体系；⑸ 良好的业绩和社会信誉。

2.机电安装工程施工单位对发电机组运抵施工现场可视为"甲供设备".因为建设单位负责选定发电机组供应厂家，机电安装工程单位与发电机组供应厂家没有合同关系。

⑴ 在总承包发包模式下，应由水电站土建施工单位负责组织验收，发电机组供应厂家、建设单位、监理单位、机电安装工程施工单位参加，共同检查发电机组质量、数量以及相关质量证明材料，符合要求后予以验收。 ⑵ 在平行发包模式下，应由机电安装工程施工单位组织验收，发电机组供应厂家、建设单位、监理单位参加，共同检查发电机组质量、数量以及相关质量证明材料，符合要求后予以验收。

3.如果采取施工总承包模式，电站土建施工单位需要对基础处理和机电安装施工单位的施工质量进行检查验收。因为水电站土建施工单位是总承包单位，基础处理和机电安装施工单位是分包单位，总承包单位必须对分包单位的施工质量向建设单位负责并承担连带责任。

4.如果现场检查出发电机组不合格或发电机组生产厂家延期供货，对正常施工进度造成影响，两种发包模式下可能出现的索赔：

⑴ 总承包模式：

建设单位与电站土建施工单位之间的索赔；建设单位与发电机组供应厂家之间的索赔；电站土建施工单位与机电安装单位之间的索赔；

⑵ 平行发包模式：

建设单位与电站土建施工单位之间的索赔；建设单位与发电机组供应厂家之间的索赔；建设单位与机电安装施工单位之间的索赔。

5.在总承包模式时，由电站土建施工单位提出申请。在平行承包模式时，由电站土建、基础处理、机电安装施工单位联合提出申请。

案例5:

某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m,坝长1135m.该工程采用明渠导流，立堵法截流进行施工。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择一料场，该料场土料粘粒含量较高，含水量适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时采取了一些措施，使其满足上坝要求。

问题：

1.适合于该大坝填筑作业的压实机械有哪些？

2.料场含水量偏高，为满足上坝要求，可采用哪些措施？

正确答案：

1.羊脚碾、气胎碾和夯板2.该大坝的压实标准采用干容重控制。土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等。

压实参数依据下述步骤进行：

1）在确定土料压实参数前必须对土料进行充分调查，全面掌握各料场土料的物理力学指标，在此基础上选择具有代表性的料场进行碾压试验，作为施工进程的控制参数。当所选料场土性差异甚大，应分别进行碾压试验。因试验不能完全与施工条件吻合，在确定压实标准的合格率时，应略高于设计标准。

2）首先选择具有代表性的料场，通过理论计算并参照已建类似工程的经验，初选几种碾压机械和拟定几组碾压参数进行试验。

3）黏性土料压实含水量可取w1=wp+2%;w2=wp;w3=wp-2%三种进行试验。wp为土料塑限。

4）选取试验铺土厚度和碾压遍数，并测定相应的含水量和干密度，作出对应的关系曲线。再按铺土厚度、压实遍数和最优含水量、最大干密度进行整理并绘制相应的曲线，根据设计干容重rd,在曲线上分别查出不同铺土厚度所对应的压实遍数和对应的最优含水量。最后再分别计算单位压实遍数的压实厚度进行比较，以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济、合理。

2.若土料的含水量偏高，一方面应改善料场的排水条件和采取防雨措施，另一方面需将含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面的办法，使土料含水量降低到规定范围再开挖。倘以上方法仍难满足要求，可以采用机械烘干。

案例6:

某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同，施工承包合同规定：水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。

建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。

为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构就通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为水泥质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。 问题：

1.建设单位能否指定水泥的规格和型号？

2. 施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法是否正确？为什么？

3.施工单位要求退换该批水泥是否合理？为什么？

4.水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理？水泥退货的经济损失应由谁负担？为什么？

正确答案：

1.建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为《建设工程质量管理条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。

2. 施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。

3.施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应的水泥不符合供货合同的要求。

4.水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家。

背景资料某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省，枯水期流量很少；坝型为土石坝，粘土心墙防渗；坝址处河道较窄，岸坡平缓。

工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑，该分部工程验收结论为"本分部工程划分为80个单元工程，其中合格30个，优良50个，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。"

问题：

1.根据该项目的工程条件，请你选择合理的施工导流方式及其泄水建筑物类型。

2.大坝拟采用碾压式填筑，其压实机械主要有哪几种类型？坝面作业分哪几项主要工序？

3.大坝施工前碾压实验主要确定哪些压实参数？施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑，应采取哪些措施保证填筑质量？

4.根据水利水电工程有关质量评定规程，质量评定时项目划分为哪几级？

5.根据水利水电工程有关质量评定规程，上述验收结论应如何修改？

正确答案：

1.由于该河流枯水期流量很少，坝址处河道较窄，宜选择全段围堰法导流。因岸坡平缓，泄水建筑物宜选择明渠。

2.大坝拟采用碾压式填筑，粘土心墙可选用羊脚碾、气胎碾或夯板压实，坝壳可选用振动碾、气胎碾或夯板压实。

坝面作业可以分为铺料、整平和压实三个主要工序。

132010二级建造师《水利水电工程管理与实务》考试真题带答案_水利水电工程管理与实务

3.大坝施工前碾压实验主要确定的参数包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等，对于振动碾还应包括振动频率及行走速率等。施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑，混凝土面在填土前，必须用钢丝刷等工具清除其表面的乳皮、粉尘、油毡等，并用风枪吹扫干净；在混凝土面上填土时，应洒水湿润，并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实。

4.根据水利水电工程有关质量评定规程，质量评定时项目划分为：单元工程、分部工程、单位工程等三级。 5根据水利水电工程有关质量评定规程，上述验收结论应修改为："本分部工程划分为80个单元工程，单元工程质量全部合格，其中有50%（单元工程优良率为62.5%）以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。"

案例8:

背景资料某水利枢纽工程，主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等，2002年元月开工，2003年5月申报文明建设工地，此时已完成全部建安工程量40%.上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项目站。 问题：

1.工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当？并说明理由。

2.根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。

3.根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括什么？

4.工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤。请根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于什么等级事故，并简述人身伤害事故等级分类以及水利工程质量事故等级分类。

5.根据水电建设安全生产的有关规定，简述安全生产的方针以及安全生产管理工作应贯彻的原则、工程各参建单位内部安全工作责任划分。

正确答案：

1.工地工程质量监督项目站的组成形式不妥当。根据《水利工程质量监督规定》的规定，各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成，其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。

2.工程现场项目法人和设计、施工、监理之间是合同关系，和质量监督之间是被监督和监督关系。设计和施工、监理之间属于工作关系，和质量监督之间属于被监督和监督关系。施工和监理之间是被监理和监理的关系、和质量监督之间属于被监督和监督关系。监理和质量监督之间属于被监督和监督关系。

3.根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括基本建设程序、工程质量管理和施工安全措施等。

4.工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤，根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于一般事故。人身伤害事故等级分类为：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。水利工程质量事故等级分类为：一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。

5.水电建设工程施工必须坚持"安全第一，预防为主"的方针。水电建设工程施工安全管理工作贯彻"安全生产，人人有责"的原则。实行建设项目的业主、建设单位统一监督、协调，施工企业、设计院各负其责的管理体制。建设单位、施工企业和设计院应组成工程施工安全领导小组，负责工程施工安全工作的监督、协调。建设项目业主、建设单位、施工企业和设计院的行政正职是安全工作的第一责任者，对建设项目或本单位的安全工作负领导责任。各单位在工程项目上的行政负责人分别对本单位在工程建设中的安全工作负直接领导责任。

三 : 2012年一级建造师《法规及相关知识》真题及答案

2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷《法规及相关知识》（点击下载）
--------------------------------------------------------------------------
该文件为PDF格式文件 需要有PDF阅读器才可以打开，
如果没有，请点击以下地址下载
http://game.chinaacc.com/download/AdbeRdr70_chs_full.exe
--------------------------------------------------------------------------

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】

四 : 2009-2012一建法规真题及答案84

2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题试卷

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．关于推荐性标准，下面说法正确的是（ ）。

A．不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B．如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C．如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D．如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2．某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（ ）。

A．9月10日

B．9月15日

C．9月17日

D．9月18日

3．根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（ ），按照法定标准给予征地补偿。

A．原用途

B．生产能力

C．经济价值

D．区位

4．甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（ ）。

A．甲公司可以向人民法院申请强制执行

B．人民法院应当根据调解书进行判决

C．人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D．人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5．下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（ ）。

A．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C．股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D．股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6．关于表见代理的错误说法是（ ）。

A．表见代理的行为人没有代理权

B．表见代理是无效代理

C．表见代理在本质上属于无权代理

D．善意相对人有理由相信行为人有代理权

7．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（ ）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A．安全

B．重大死亡

C．死亡

D．重伤

8．甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。

A．丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B．丙必须以乙名义行使乙的债权

C．丙可以行使不安抗辩权

D．甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9．某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（ ）。

A．冻结

B．查封

C．拍卖

D．提存

10．某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）。

A．700万元

B．800万元

C．900万元

D．1000万元

11．建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（ ）。

A．污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B．造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C．建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D．污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12．王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（ ）。

A．劳动合同

B．借款合同

C．劳务分包合同

D．房屋租赁合同

13．根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）。

A．投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B．投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C．投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D．投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14．按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。

A．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B．2007年12月31日起诉讼时效中止

C．2007年12月3日诉讼时效中断

D．2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15．王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解 除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）。

A．对王某实行货币补偿

B．对张某实行货币补偿

C．对张某实行房屋产权调换

D．对王某实行房屋产权调换

16．《建筑业企业资质管理规定》属于（ ）。

A．行政法规

B．一般法律

C．司法解释

D．部门规章

17．下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（ ）。

A．施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B．建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C．施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D．建设单位在发出中标通知书后，改变了中标

18．在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施二[企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（ ）。

A．物证

B．勘验笔录

C．书证

D．视听资料

19．根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（ ）分析，并提出相应的技术处理方案。

A．工期延误

B．投资失控

C．质量事故

D．施工组织

20．甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A．仲裁委员会所在地

B．合同签订地

C．乙方所在地

D．建设工程所在地

21．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）。

A．丙的保证方式为一般保证

B．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C．如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D．如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ ）。

A．自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B．自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C．自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D．自工程开工之日起至竣工验收合格止

23．某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（ ）。

A．举证责任的分配原则是"谁主张，谁举证"

B．建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C．施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D．作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24．某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ ）。

A．承包人可申请法院撤销合同

B．承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C．承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D．承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25．甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以（ ）。

A．向法院申请撤销裁决

B．向人民法院起诉

C．向上级仲裁机构申诉

D．向人民法院申请执行

26．甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（ ）。

A．共同投标协议在中标后提交

B．甲公司与乙公司必须是同一专业

C．甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D．联合体是以一个投标人的身份投标

27．根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ ）。

A．有名合同，双务合同，有偿合同

B．有名合同，双务合同，不要式合同

C．无名合同，单务合同，要式合同

D．有名合同，单务合同，要式合同

28．某项目2008年3月1日确定了中标入，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。

A．2008年3月16日

B．2008年3月31日

C．2008年4月7日

D．2008年4月11日

29．依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是（ ）。

A．不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容

B．采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容

C．采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容

D．采用竞争性招标方式订立的合同，腔行期间不允许变更合同约定的内容

30．某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。

A．240万

B．120万

C．80万

D．20万

31．下列选项中不能提起行政复议的行为是（ ）。

A．某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B．某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C．某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D．某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

32．在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ ）。

A．施工单位可以不接受

B．建设单位的要求施工单位必须接受

C．建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D．建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

33．某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

A．招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B．经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C．经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D．由评标委员会按废标处理

34．某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50％。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，

则以下说法正确的是（ ）。

A．建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B．建设单位只能向安装公司索赔20万元

C．建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D．建设单位不可以向安装公司索赔20万元

35．某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A．3月22日

B．3月18日

C．3月13日

D．3月12日

36．下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）。

A．提交投标文件是承诺

B．发放招标文件是要约

C．签订书面合同是承诺

D．发放中标通知书是承诺

37．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）不属于建设单位安全责任范围。

A．向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B．向施工单位提供准确的地下管线资料

C．对拆除工程进行备案

D．为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

38．建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（ ）。

A．要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书

B．要求提交质量保证体系和质量责任制度文件

C．抽查施工中主要建筑材料的质量

D．检查劳动合同履行及劳动保护情况

39．按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（ ）。

A．厂矿的职能部门

B．有限责任公司

C．政府机关

D．某高等学校

40．在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。

A．定金

B．质押

C．抵押

D．留置

41．某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包

工程的施工而言，下列说法正确的是（ ）。

A．应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B．应由总承包单位对建设单位承担责任

C．应由分包单位对建设单位承担责任

D．由建设单位自行承担责任

42．下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。

A．建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B．建设单位不得任意压缩合同工期

C．建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D．建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

43．建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（ ）。

A．渎职罪

B．重大劳动安全事故罪

C．重大责任事故罪

D．工程重大安全事故

44.甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。

A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B．甲必须收回房屋并向乙方交付

C．丙取得该房屋的所有权

D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

45．甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司

B．甲建筑公司

C．乙建筑公司

D．甲建筑公司和乙建筑公司

46．在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（ ）。

A．因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B．因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C．因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D．因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

47．某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。

A．项目招标计划

B．项目施工组织设计

C．安全管理实施方案

D．合理用能的专题论证

48．某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。

A．在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B．由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同

C．自当事人双方签字盖章后即生效

D．借贷双方办理完抵押登记手续后生效

49．以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（ ）。

A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B．施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D．提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

50．受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（ ）。

A．应视为受要约人撤回承诺

B．应视为受要约人撤销承诺

C．若要约人未做出任何表示，则该承诺有效

D．因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效

51．甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（ ）。

A．移送二审法院裁决

B．按撤诉处理

C．按缺席判决

D．进入再审程序

52．民事责任的承担方式中不包括（ ）。

A．恢复原状

B．消除危险

C．赔礼道歉

D．没收财产

53．王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予（ ）。

A．正当防卫权

B．紧急避险权

C．拒绝权

D．知情权

54．下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。

A．建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C．建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

55．甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（ ）人民法院管辖。

A．甲市

B．乙市

C．丙市

D．丁市

56．下列关于格式条款的说法中，正确的是（ ）。

A．格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准

B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款

C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释

D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

57．某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ ）。

A．丁级

B．丙级

C．乙级

D．甲级

58．按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（ ）审核。

A．建设行政主管部门

B．公安消防机构

C．消防检测机构

D．质量监督机构

59．由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（ ）。

A．由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B．由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C．由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D．由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

60．某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（ ）。

A．施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B．供应商应向施工单位承担违约责任

C．供应商应向贸易公司承担违约责任

D．施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

61．工程保险中属于强制保险的是（ ）。

A．安装工程一切险

B．职业责任险

C．建筑工程一切险

D．意外伤害险

62．按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三入，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）。

A．可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B．必须在原担保范围内继续承担保证责任

C．可以拒绝再承担保证责任

D．同意后，才继续承担保证责任

63.某建设单位取得土地使用权后，需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（ ）的同意。

A．城乡规划行政主管部门

B．环境保护行政主管部门

C．土地行政主管部门

D．建设行政主管部门

64．某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。

A．应当受理，确认合同有效后驳回起诉

B．不予受理

C．应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会

D．应当先审查合同效力，确认合同无效后受理

65．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（ ）的监督下现场取样并送检。

A．设计单位

B．工程质量监督机构

C．监理单位

D．施工企业质量管理部门

66．建设单位委托招标代理机构对拟建工程建设项目进行勘察设计招标，按照我国《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定，拟招标项目应当具备一定的条件，其中包括（ ）。

A．施工组织设计已编制完成并批准

B．材料、设备等物资供应合同已签订

C．施工项目管理规划己编制完成

D．勘察设计所需资金已经落实

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

67．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（ ）按照有关规定申请领取施工许可证。

A．乙建筑公司

B．丙土方公司

C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D．甲房地产开发公司

68．某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（ ）。

A．这起行政处罚不适用听证程序

B．行政机关应负责组织听证

C．行政机关应承担组织听证的费用

D．施工单位有权要求举行听证

69．施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（ ）。

A．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B．主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D．由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

70．商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（ ）。

A．询问证人甲时，其他证人不得在场

B．审判人员和当事人可以对甲进行询问

C．甲应当出庭作证

D．甲可以旁听法庭审理

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71．某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（ ）。

A．应急救援人员

B．单位主要负责人

C．从业人员

D．安全生产管理人员

E．特种作业人员

72．以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。

A．取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B．劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C．工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D．工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E．工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。

A．水泥厂的价目表属于要约邀请

B．甲建筑公司的订购表示属于要约

C．水泥厂的价目表属于要约

D．水泥厂新报价属于承诺

E．水泥厂新报价属于新要约

74．下列选项中，属于无效合同的有（ ）。

A．供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B．村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C．施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D．分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E．施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75．按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（ ）。

A．必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B．参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C．按约定的工作范围进行勘察

D．按约定的时间完成勘察任务

E．提供完整的勘察报告

76．关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）。

A．实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B．施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C．要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D．要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E．在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77．有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有（ ）。

A．李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B．赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C．王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D．周先生拖欠农民工工资

E．张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78．关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。

A．约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B．违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D．当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E．约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79．某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。

A．总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B．分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C．建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D．勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E．分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80．下列关于提存的说法中，正确的有（ ）。

A．自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B．自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C．自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D．如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E．债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。

A．行使同时履行抗辩权

B．终止合同

C．中止履行合同并通知对方

D．请求对方提供适当担保

E．转让合同

82．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。

A．评标委员会由5人以上的单数组成

B．评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D．评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（ ）。

A．继续按照工程设计图纸施工

B．按照技术标准修改工程设计

C．追究设计单位违法责任

D．及时提出意见和建议

E．通过建设单位要求设计单位予以变更

84．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。

A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

85．根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（ ）。

A．有充分的证据

B．有明确的被告

C．属于人民法院受理民事诉讼的范围

D．原告是与本案有间接利害关系的公民

E．有书面的起诉书

86．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（ ）。

A．某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（ ）。

A．土地所有权

B．宅基地使用权

C．荒山承包经营权

D．学校图书馆

E．被扣押的汽车

88．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（ ）。

A．行为人意思表示真实

B．行为人必须具有完全民事行为能力

C．行为内容合法

D．行为形式合法

E．行为不违反社会公共利益

89．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。

A．混凝土连续浇筑

B．特殊需要必须连续作业

C．自来水管道爆裂抢修

D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E．路面塌陷抢修

90．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（ ）。

A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B．《建设工程质量管理条例》

C．《建设工程安全生产管理条例》

D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E．《工程建设标准强制性条文》

91．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人取得收入有关的（ ）。

A．成本

B．红利

C．费用

D．损失

E．收益

92．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是（ ）。

A．地方政府规章

B．法律

C．部门规章

D．行政法规

E．地方性法规

93．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ ）。

A．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B．设置安全处室对安全负责

C．对内部职工进行安全培训，持证上岗

D．落实各岗位人员的安全生产责任

E．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94．下面关于项目招标的说法错误的是（ ）。

A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B．个人投资的项目不需要招标

C．施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D．涉及到公众安全的项目必须招标

E．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

95．甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（ ）。

A．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B．该调解书自2006年7月5日产生法律效力

C．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D．申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E．该调解书自2006年7月6日产生法律效力

96．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）。

A．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

B．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C．民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

97．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（ ）。

A．有防水要求的卫生间为2年

B．给排水管道为5年

C．电气设备安装工程为2年

D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E．装修工程为2年

98．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（ ）

申请行政复议。

A．市建设行政主管部门

B．市人民政府

C．省级建设行政主管部门

D．省级人民政府

E．国务院建设行政主管部门

99．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。

A．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B．建设工程已实际交付的，为交付之日

C．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

100．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。

A．招标范围

B．招标方式和发布招标公告的媒介

C．招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D．资格预审文件

第 16 页 共 71 页

第 17 页 共 71 页

2010年一级建造师考试《法律法规》真题及答案

一、单项选择题( 共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)

1、 根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。

A、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B、国务院建设主管部门

C、中国建筑业协会建造师分会 D、国务院发展和改革委员会

2、根据《民法通则》,当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年

A、1 B、2 C、4 D、20

3对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）

A、国务院建设主管部门 B

C、建设行业协会 D

4、民事法律关系的内容是指（）

A、民事权利和民事义务 B、民事权利和民事责任

C、民事规范和民事责任 D、 民事义务和民事责任

5、根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、职务代理人

6、根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。

A、所有权 B、用益物权 C、担保物权 D、留置权

7、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）。

A、已经取得安全生产许可证 B、办理了工程质量监督手续

C、有满足施工需要的施工图纸 D、已经取得规划许可证

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）

A、建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列；

B、建筑业企业根据各自的工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别；

C、个资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级；

D、房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级等三个等级。

9、甲公司与乙公司签订的采购合同约定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 万元预付款，7 月5 日乙公司将采购物品送至甲公司处。但在6 月3 日，甲公司获取确切证据证明乙公司届时将不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付预付款，此时甲公司可以行使（）。

A、后履行抗辩权；B、同时履行抗辩权C、撤销权D、不安抗辩权

10、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是（）

A、继承纠纷B、对罚款不服发生的纠纷C、总分包之间的合同纠纷D、劳动合同纠纷

11 、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。

第 18 页 共 71 页

A、交通运输工具B、正在建造的船舶、航空器

C、生产设备、原材料D、正在建造的建筑物

12、同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（）单位的业务许可范围承揽工程

A． 资质等级较高的；B、联合体牵头C、承担主要任务的D、资质等级较低的

13、、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A、未经行政复议程序，不能提起行政诉讼B、法院审理行政诉讼案件不适用调解

C、行政诉讼坚持谁主张谁举证原则D、在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

14、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30 标准。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。

A． 施工图纸B、技术规范C、监理通知D、施工合同

15、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（）。

A、证人只提交书面证词无须出庭作证B、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问

C、证人在庭审时应当旁听D、证人有义务出庭作证

16、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元、定金为6 万元。采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A、16 B、10 C、12 D、4

17、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。

A、16 B、14 C、20 D、18

18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。

A、水泥厂的答复文件到达施工单位时 B施工单位发出订购水泥的要约时

C、水泥厂发出答复文件时 D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

19、根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A、3 B、2 C、5 D、4

20、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。

A、技术负责人B、法定代表人

C、安全管理部门负责人D、项目负责人

21、某建筑施工单位有50 名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员

C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

第 19 页 共 71 页

22、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据《合同法》，该赶工奖罚协议为（）合同。

A、显失公平B、附条件C、可变更、可撤销D、附期限

23

、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（ ）之日。

A、合同备案B、评标委员会提交评标报告C、中标通知发出D、发包人确定中标人

24、关于法院采取诉讼财产保全与讼前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是（ ）。

A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保

B、申请人对于前者应当提供担保，而对后者不需提供担保

C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保

D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保

25、某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000 万元，则其投标保证金最高应为（）

万元。

A、40 B、4 C、20 D、10

26、关于和解的说法，错误的是（）。

A、和解协议具有强制执行的效力B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解

C、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

27、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。

A、总承包单位和分包单位按一定比例共同B、分包单位C、总承包单位D、建设单位

28、施工单位向电梯生产公司订购两部A 型电梯，并要求5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1 周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A、要约邀请B、承诺C、部分承诺D、新要约

29、建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁 A

B

C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁

30、下列建设项目中，可以不招标的是（ ）。

A、个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同

B、外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同

C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同

D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

第 20 页 共 71 页

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

31、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是( )。

A、工程项目采用的材料、设备 B、工程项目技术人员的劳动合同

C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节 D、工程项目的安全、质量

32、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A、城建档案管理部门B、相关管线产权部门C、市政管理部门D、建设单位 【答案】D

33 、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是( )。

AB C

D、总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿 【答案】D

34、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由( )编制。 A、总承包单位和分包单位各自B. 建设单位统一组织 C、总承包单位统一组织D. 监理单位统一组织 【答案】 C

35、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括( )建筑。 A、厂房B、医疗C、住宅D、教育 【答案】A

36、下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。 A、福利待遇B、试用期C. 劳动条件D、补充保险 【答案】C

37、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是( )。 A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门 C、国务院D、国务院建设行政主管部门 【答案】A

38、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。 A、县级以上B、镇级以上 C、中央D、省级以上 【答案】A

39、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是（）。 A、项目安全生产管理人员B、项目技术员C、企业主要负责人D、项目经理 【答案】B

40、停建、缓建建设工程的档案，暂由( )保管。

A、当地质监部门B、建设单位C、施工单位D、城建档案馆

41、关于代位权行使的说法，正确的是( )。

A、债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人 B、债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权 C、代位权是债权人行使的抗辩权

D、债权人自己负担行使代位权的必要费用

42、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。 A、安全生产法B、建筑业企业资质管理规定

C、工程建设项目施工招标投标办法D、安全生产许可证条例

43向（ ）

A、胜诉方B

44、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（ ）。

A、尽管未约定利息，施工单位要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

B、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持

C、尽管未约定利息，施工单位要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持

D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资力气，不予支持。

45、根据《税收征收管理法》） 日内，向税务机关申报办理变更税务登记。 A、60 B、45 C、30 D、15

46、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（ ） A、国家安全生产监督管理行政主部门B、国务院 C、省级建设行政主管部门D、住房和城乡建设部

47、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市场价格履行。

A、合同签订地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地

48、某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于（）合同。 A、施工承包B、承揽C. 信托D、委托

49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。 A、投标保证金最高不得超过50 万元

B、招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

C、投标保证金不得采用银行保函方式

D、中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金 【答案】D

50、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。 A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判 B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告 C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚 D、法院可以直接判决减少部分罚款金额 【答案】D

51、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。 A、受益人B、投保人C、被保险人D、保险人 【答案】B

52、2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。

A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日【答案】B

53、承运人按照合同约定将货物运输到制定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）

A、抵押权B、质押权 C、抵消权D、留置权 【答案】D

54、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。 A、7 B、10 C.15 D、3 【答案】C

55、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为（） 合同。

A、有效B、无效C、效力待定D、可变更、可撤销 【答案】B

56、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。 A、企业所得税B、利息税C、营业税D、个人所得税 【答案】C

57、仲裁裁决作出后，当事人应录履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。

A、人民法院B、公安机关C、政府主管部门D、仲裁委员会 【答案】A

58、某施工单位的副经理将其个人所有的钢管出租给本单位，并签订租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（）同意。

A、股东会B、工会C. 董事会D、监事会

59、甲公司欠某供应商500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（）。

A、应当由甲公司承担全部债务B、应当由乙、丙公司承担连带债务 C、乙公司与丙公司均不承担清偿责任D、应当由乙公司承担全部债务 60、根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。 A、招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B、招标人预先内定中标人

C、招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利 D、招标人从几名中标候选人中确定中标人

61、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。 A、投标人须知B、技术条款C、施工组织设计D、合同主要条款 【答案】C

62、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。 A、禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所 B、修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准 C、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 D、自动消防系统的操作人员必须持证上岗

63、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A、原告住所地B、合同签订地C、施工行为地D、被告住所地

64、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。

A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位

C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门

65、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（ ）。

A、监理合同B、法律、法规C、施工合同中约定采用的推荐性标准D、工程施工图纸

66、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。

A、设计单位B、物业管理单位C、大楼使用者D、建设单位

67、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。 A、应当认定投标文件无效B

C

68、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30 天。 A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、投标有效期D、中标日期

69、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A、可变更B、可撤销 C、无效D、效力待定

70

、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可

证颁发

A、6B、2 C、3 D、4

二、多项选择题（共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

71、根据《合同法》，缔约过失责任的构成要件有（）。 A、合同被确认无效B、发生在订立合同的过程中

C、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务D、在订立合同时显失公平 E、受害方的依赖利益遭受损失 72、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）

A、 编制安装方案 B、 出具自检合格证明

C、 具有起重设备安装工程专业承包资质 D、 派出本单位专业技术人员现场监督 E、 自行验收

73、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。

A、双方当事人基于同一双务合同互负债务B、债务履行有先后顺序 C、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化 D、应当先履行债务的当事人未提供适当担保 E、债务履行不分先后

74、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（。 A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准 B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准

DE

75、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。

A、接受履行方有权选择履行地点B、给付货币的，在接受货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在不动产所在地履行 D、履行义务一方有权选择履行地点

E、其他标的，在履行义务一方所在地履行

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

76. 关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的有( )。 A、建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准 B、履行地点为项目所在地 C、合同标的是财产

D、违约责任是当事人违反合同义务的责任 E、有关施工组织设计的内容即为履行方式条款

77、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )。

A、工会代表B、律师C、同级人民法院代表D、企业方面代表E、劳动行政部门代表 78、关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合《建设工程文件归档整理规范》的有( )。

A、在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求

B、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交

C、建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交

D、在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收 E、未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收

79、根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有( )。

A、工程设计图纸B、施工单位偷录的谈判录音

C、工程质量鉴定报告D、被告法定代表人的陈述E、律师代理意见

80、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有( )。 A、鉴定人员不具备相关的鉴定资格B、鉴定程序严重违法 C、鉴定结论明显依据不足D、建设单位也不同意鉴定结论 E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用

81、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（）。 A、货物运输合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同

82、某建筑工程股份有限公司股东大会拟更换监事。下列公司人员中，可同时担任监事的有( )。 A、公司股东B、公司董事长C、公司财务经理D、公司职工代表E、公司总经理

83、工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方（）。

A、继续履行合同B、降低工程质量标准

C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息

84、关于物权的说法，正确的有（）。

A、建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权 B、所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 C、国家所有土地的所有权和使用权都不能转移

D、用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上 E、两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上

85 、根据《合同法》，要约失效的情形有（）。 A、受要约人拒绝要约的通知到达要约人

B、受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更

C、要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知 D、发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人

E、受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知

86、根据《合同法》，( )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。 A、地方性法规与地方政府规章 B、部门法规

C、部门规章与地方性法规D、地方政府规章与部门规章 E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

87、某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有（）。

A、人身损害赔偿请求权B、任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权

88、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有（）。 A B

C D E、分包单位将其承包的建设工程再分包

89、关于招标代理机构的说法，正确的有（）。 A、招标代理机构是社会中介组织

B、未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务 C、工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

D、工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系 E、由评标委员会指定招标代理机构

90、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当( )。 A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用

91、下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有（）。

A、在保险合同成立前，被保险人发生伤害B、被保险人在施工现场外发生伤害

C、被保险人在施工现场斗殴而发生伤害D、被保险人因过失而在工程作业中坠落受伤 E、被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤

92、根据《合同法》，当事人一方可以解除合同的情形有（）。 A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更

E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

93、关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任 C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

D、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同

E、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

94根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中属于无效合同的是（）。 A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

95、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。 A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证 B、自动消防系统的操作员必须持证上岗

C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的经销人员必须持证上岗

E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人

96、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。、 A、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题 C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题 E、不可抗力造成的质量问题

97、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

B、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期

C、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期。

D、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期 【答案】？

98、根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的有（）。 A、抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移

B、除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移 C、抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保 D、抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保

E、抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有

99、下列工程施工过程之中，属于侵权责任的情形有（ ）

A、施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B、施工单位违约造成供货商重大损失 C、工地的塔吊倒塌造成供货商重大损失

D、施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡 E、分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

100、拆迁人申请房屋拆迁许可证时，应向房屋所在地的市、县人民政府拆迁管理部门提交（）等资料。

A、建设用地规划许可证B、土地使用权批准文件 C、拆迁计划和拆迁方案D、拆迁补偿安置资金证明 E、建设工程规划许可证

2010年法规真题答案

2011年全国一级建造师法规真题及答案

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。

A．国务院主管部门 B．最高人民法院 C．国务院 D．全国人大常委会 2．某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（ ）。 A．合法行为 B．无权代理 C．不正当竞争 D．滥用代理权

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3．被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B．由被代理人独自向第三人承担责任 C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任

4．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A．10 B．20 C．30 D．50

5．建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（ ）。

A．相邻权 B．地役权 C．土地出租权 D．建设用地使用权

6．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（ ）。

A．抵押权 B．质权 C．留置权 D．所有权

7．在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A．侵权 B．合同 C．无因管理 D．不当得利

8．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位 B．施工项目技术负责人 C．施工企业质量管理人员 D．质量监督部门

9．因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A．原企业的资质等级确定 B．降低一级原企业的资质等级确定 C．最低资质等级核定 D．实际达到的资质条件核定

10．2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）

A、竣工验收合格后 B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时 D、交付使用时

12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。

A、按中标无效处理 B、视为放弃投标

C、按废标处理 D、视为放弃中标项目

13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（ ）元。

A、560 B、1360 C、800 D、1120

14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A、施工企业项目经理、现场监理工程师 B、施工企业技术负责人、建设单位负责人

C、施工企业技术负责人、总监理工程师 D、建设单位负责人、总监理工程师

15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）

A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承担责任

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（ ）

A、甲应支付相应部分报酬 B、甲不得中途要求乙停止制作

C、甲应支付全部约定报酬 D、甲不用赔偿乙的损失

17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（ ）

A、管制 B、赔偿损失 C、返还财产 D、罚款

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（ ）

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行

B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行

20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）

A、应追究王某的刑事责任 B、可追究王某的民事责任

C、不应追究王某的行政责任 D、应追究王某的劳动责任

21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是( )。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明 B、向评标委员会成员行贿

C、因不可抗力提出不能履行合同 D、与招标代理机构串通

24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申 请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。

A、100 B、200 C、1000 D、600

25、关于建设工程分包的说法，正确的是（）

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）

A、安全生产法 B、宪法

C、建筑法 D、建设工程安全生产管理条例

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )

A、要约撤回 B、要约撤消 C、承诺撤回 D、承诺撤消

31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为( )万元.

A、10 B、30 C、50 D、20

32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议 B、双方签订的备案合同

C、类似项目的结算价格 D、市场的平均价格

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（ ）

A、主体结构工程为10年 B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年 D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3 B、1 C、2 D、5

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

Ａ、第一次付款期限届满 Ｂ、最后一次付款期限届满

Ｃ、每次付款期限届满 Ｄ、提交工程款支付申请

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（ ）

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（ ）

A、工期不予顺延 B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担 D、施工人员受伤由建设单位承担

38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）

A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（）

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员 B、分包单位 C、建设单位 D、总承包单位

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）.

A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

42．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是（ ）.

A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B、挂靠的个人承担全部责任

C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（ ）。

A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。

A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D、年龄超过60岁的

45、关于设计单位的权利的说法，正确的是（ ）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D、设计深度由设计单位酌定

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（ ）。

A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A．20 B．30 C、60 D．45

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（ ）。

A、负责项目管理的技术人员 B、项目负责人

C、技术负责人 D、安全员

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。

A、提起反诉 B、提出和解

C、提出管辖权异议 D、部分变更诉讼请求

50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．5 B、15 C、10 D、30

51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（ ）标准。

A.推荐性 B.国家 C.强制性 D.行业

52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（ ）

A派遣单位与用工单位 B用工单位与劳动者

C用工单位与当地人民政府 D派遣单位与劳动者

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期

A定额 B标准 C法定 D合同

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ ）年修订一次。

A 1 B2 C4 D3

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 A半年 B二年 C一年 D三年

56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。 A竣工验收 B签订施工合同 C进场开工 D领取施工许可证

57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（ ）

A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉

C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（ ）

A建设单位和设计单位共同所有 B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有 D建设单位独自所有

59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（ ）

A延期每次不超过3个月 B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

60．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。 A县级人民政府 B省级人民政府 C国务院 D省级文物行政部门

61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（ ）

A工程总承包 B专业分包 C专业承包 D劳务承包

62. 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（ ）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

63. 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定 。关于该案鉴定的说法，正确的是（ ）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出 B、鉴定报告由造价主管部门出具 C、法院对鉴定请求不予支持 D、鉴定期间计入审限

64. 甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（） A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 65. 根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课 B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位 66. 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（） A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定 B. 联合体属于非法人组织

C. 联合体各方独立承担相应的责任 D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标 67. 仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。 A. 发出 B. 当事人收到 C. 申请撤销期限届满 D. 作出

68. 根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（ ）

A、6个月 B、1年 C、2年 D、3年 69. 关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长 B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容 C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力 D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还 70. 安全生产许可证的有效期为（）年 A、1 B、2 C、3 D、5 二、多项选择题

71. 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（ ） A、没有仲裁协议的

B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的 C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的

72. 根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（DE ） A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 B、将承揽的工程转包或违法分包；

C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的 D、未按照节能设计进行施工

E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

73. 关于工程质量检测的说法，正确的有 （ ）

A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字 B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构 C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

74. 工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；

A、建设单位 B、造价咨询单位 C、施工企业 D、建筑材料、构配件供应单位 E：设备供应单位 75. 严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖，说法正确的有（ ）

A、A区法院对该案有管辖权 B、严某有权向B区法院起诉 C、B区法院的移送管辖是错误的 D、A、B区法院均无管辖权 E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

76. 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（ ） A、直接涉及国家主权的条文 B、直接涉及人民生命财产安全的条文 C、直接涉及人体健康的条文 D、直接涉及环境保护的条文 E、直接涉及公共利益的条文

77. 下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ） A、安全技术措施审查 B、安全设备合格审查 C、专项施工方案审查 D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告

78. 根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（ ） A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的 E、分包单位将承包的建设工程再分包的

79. 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（ ） A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延 C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意 80. 下列关于投标保证金说法，正确的有（ ） A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金 B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定 D、投标保证金应当在投标截止时间前送达 E、投标保证金的金额一般由双方约定

81. 施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（ ）。

A. 甲有权要求乙承担民事责任 B. 甲有权要求丙承担民事责任 C．甲无权要求丁承担民事责任

D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿 E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

82. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。 A. 意外伤害保险为非强制保险 B. 被保险人为从事危险作业人员 C. 受益人可以不是被保险人 D. 保险费由分包单位支付 E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定 83. 关于租赁合同的说法，正确的有（ ）

A. 租赁必须转让所有权 B. 租赁期限超过20年的部分无效 C．租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式 D. 交付租赁物是租赁合同的成立要件

E. 当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁 84. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（ ）。 A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的 B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案 D．未按招标文件要求提交投标保证金的

E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

85. 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证 B. 施工资质证书 C．产品销售许可证 D. 施工许可证 E. 产品合格证

86. 根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。 A．合同订立之日 B. 实际竣工之日 C．开工之日 D. 保修期届满之日 E．合同约定竣工之日 87. 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。

A．土地所有权 B. 农村集体宅基地土地使用权

C. 学校游泳馆产权 D. 荒地承包经营权 E. 被扣押的房屋

88. 施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。

A. 工程设计要求 B. 企业标准

C. 施工技术标准 D. 通行惯例 E. 合同约定 89. 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（ ）。 A. 立项 B. 竣工

C. 设计 D. 施工 E. 投入使用

90. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（ ）。

A．2人死亡事故 B. 10人死亡事故 C．3人死亡事故 D. 20人重伤事故 E．1000万元经济损失事故 91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（ ）。 A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷. B. 发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C. 发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷 D. 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E. 发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷 92. 法人应当具备的条件有( )

A. 依法成立 B. 有自己的场所 C. 有必要的财产或者经费 D. 有自己的名称、组织机构 E. 能够独立承担无限民事责任

93. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。

A. 合同自成立时生效 B. 合同自办理物权登记时生效 C. 未办理物权登记合同无效 D. 未办理物权登记不影响合同效力 E. 合同生效当然发生物权效力

94. 下列行为中，构成无因管理的有( ) A. 甲接受委托帮助他人保养施工机具 B. 乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C. 材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治 D. 戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E. 总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

95. 根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。 A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费 C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.

96. 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（）。

A. 基础设施工程 B. 设备安装、装修工程 C. 门禁监控系统 D. 电气管线、给排水管道工程 E. 供热与供冷系统

97. 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（ ）。 A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告 B. 已办理该建筑工程用地批准手续

C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证 D. 已经确定建筑施工企业 E. 建设资金已经落实 98. 根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（ ）之前。

A. 作业人员进入新的岗位 B. 作业人员进入新的施工现场 C. 企业采用新技术 D. 企业采用新工艺 E. 企业申请办理资质延续手续

2011年法规真题答案

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

2012年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考试真题

一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

【解析】P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是( )。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应( )。

A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由第三人自己承担损失

D.由代理人独自向第三人承担责任

【解析】P16倒数第4段。

4.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【解析】P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

5.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是( )。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】

6.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

7.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

【解析】P271倒数第2段。

9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按( )。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定

【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是( )。

A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【解析】P137案例上一段。

11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为

( )

A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时

D、交付使用时

【解析】本题是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应( )。

A、按中标无效处理

B、视为放弃投标

C、按废标处理

D、视为放弃中标项目

【答案】

【解析】P96最上面“三、履约保证金”第三行。

13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计( )元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120

【解析】P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。

14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。

A、施工企业项目经理、现场监理工程师

B、施工企业技术负责人、建设单位负责人

C、施工企业技术负责人、总监理工程师

D、建设单位负责人、总监理工程师

【解析】P229正中间“二、编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题：哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?

15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )

A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、分包单位只对总承包单位承担责任

【解析】P101“四、总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。

16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )

A、甲应支付相应部分报酬

B、甲不得中途要求乙停止制作

C、甲应支付全部约定报酬

D、甲不用赔偿乙的损失

【解析】P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

17.下列责任种类中，属于行政处罚的是( )

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款

【解析】P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是( )

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【解析】P160下面“(二)承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。

19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A、甲可向法院申请恢复原判决的执行

B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C、由法院执行和解协议

D、由法院依职权恢复原判决的执行

【解析】P323正中间“(三)执行和解”，考过4、5次了。

20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是()

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

A、应追究王某的刑事责任

B、可追究王某的民事责任

C、不应追究王某的行政责任

D、应追究王某的劳动责任

【答案】无正确答案

【解析】本题不严密，考核P276“四、构成犯罪的追究刑事责任”及 P81“七、注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任”。

《建设工程质量管理条例》72条规定：“违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。”本条款规定了注册执业人员违法执业的行政责任。本案中，王某的违法行为导致质量事故发生，应作出责令停止执业1年的行政处罚，C错。

《刑法》137条规定：“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”注意，本案中王某的违法执业行为，并未构成犯罪，因此，不承担刑事责任。A错。

D错，法律责任中不存在劳动责任的说法。P141正中间“(二)用人单位可以单方解除劳动合同的规定”，《劳动合同法》39条规定，劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的，用人单位可以随时解除劳动合同。应注意到：劳动合同的解除权是形成权，并非债权请求权，不能等同于一种民事惩戒措施。何况本案中，劳动者已经离职，不存在随时解除劳动合同的问题。

本题，命题人明显是将B设置为正确选项。命题的依据是《侵权责任法》第6条或教材P45“一、民事责任的种类”第3行，“侵权责任是指行为人因过错侵害他人人身、财产而依法应当承担的责任”。但本案不符合民事侵权的构成要件，王某不是适格的责任承担主体，我认为建设单位可以就工程质量问题向施工单位主张，而不同意那种建设单位可以直接要求项目经理王某赔偿损失的观点。

也许命题人的理解是建设单位就质量问题向施工单位主张后，施工单位可以依法向有过错的劳动者追偿。我也不同意，因为与大多数人理解相反，我国《劳动法》、《劳动合同法》从未规定过劳动者在工作中有过错造成单位损失，单位可以要求赔偿或追偿的制度!这不是法律漏洞，法律不作该规定自有道理。

? 21、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是( )。

A、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】

【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。

22、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是( )。

A、对本单位的安全生产工作提出建议

B、接受安全生产教育和培训

C、发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

【解析】P223，从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。

23、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人( )，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明

B、向评标委员会成员行贿

C、因不可抗力提出不能履行合同

D、与招标代理机构串通

【解析】P95“(一)中标人的确定范围”第2段第3行。

24、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于( )万元。

A、100

B、200

C、1000

D、600

【解析】P52倒数第一段。

25、关于建设工程分包的说法，正确的是( )

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C、建设工程主体结构的施工可以分包

D、建设单位有权直接指定分包工程的承包人

【解析】P103倒数第6行。

26、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是( )。

A、甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C、经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答案】

【解析】P75正中间“(二)执业岗位范围”第1段。

27、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【解析】P287倒数第一行起，命题热点。

28、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是( )

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例

【解析】超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。

29、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是( )。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延

【答案】

【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。

30、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )

A、要约撤回

B、要约撤消

C、承诺撤回

D、承诺撤消

【答案】

【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。

31.甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为( )万元.

A、10

B、30

C、50

D、20

【答案】

【解析】P38正中间“四、定金”的第2段最后一句。命题热点。

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

32.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议

B、双方签订的备案合同

C、类似项目的结算价格

D、市场的平均价格

【答案】

【解析】P87“(九)签订合同”第2段第4行。第一年考核阴阳合同，这是最简单的考法。今后会逐步深入。

33、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是( )

A、主体结构工程为10年

B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年

D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】

【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

34、建设单位应自建设项目投入试生产之日起( )个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A、3

B、1

C、2

D、5

【答案】

【解析】P290“三、建设工程环保竣工验收”第2段。

35、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从( )之日算起

A、第一次付款期限届满

B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满

D、提交工程款支付申请

【答案】

【解析】P315倒数第3段。

36、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是( )

A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】

【解析】本题超纲，易引起巨大争议。因为根据《担保法》24条：“债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定(教材P36第4行)。”本题貌似应选B或C。但根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》(法释〔2000〕44号)30条：“保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。”本题应选D。

这是极重要的知识点，要怪也许不该怪命题人，教材作者写担保法，不应该不参考相应的担保法解释。

37、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是( )

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

【答案】

【解析】P135“四、违约责任的免除”第2段。

38、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是( )

A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】

【解析】P79倒数第3段。

39、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是( )

A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】

【解析】本题是2005年司法考试卷二44题，即使对司考的考生来说，也难了。为什么建造师考试会考这种坑爹的题，只能解释为命题人因为自己会做这个题，得瑟起来hold不住了。AC，当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为。

B错，注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。

40、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是( )

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【答案】

【解析】P220倒数第3行，必考。

41.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是( ).

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】

【解析】P99“1Z302020建设工程承包制度”第4段。

42.某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法，正确的是( ).

A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B、挂靠的个人承担全部责任

C、建筑施工企业承担全部责任

D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】

【解析】P105“二、承包单位违法行为应承担的法律责任”第2段第3行，这个点已经考过好几次。

43、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。

A、张某应当向施工企业赔偿损失

B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【答案】

【解析】原题为2008年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。

44、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为( )。

A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D、年龄超过60岁的

【答案】

【解析】P73倒数第一段。

45、关于设计单位的权利的说法，正确的是( )。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B、有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C、设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D、设计深度由设计单位酌定

【答案】

【解析】P283“五、依法规范设计对建筑材料等的选用”第3行，无特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是( )。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B、认定垫资违法，利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息

D、返还垫资并双倍支付利息

【答案】

【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

47、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C、60

D.45

【答案】

【解析】P293“(二)工程竣工结算审查期限”。

48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的( )。

A、负责项目管理的技术人员

B、项目负责人

C、技术负责人

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

D、安全员

【答案】

【解析】P220第2~3行。

49、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是( )。

A、提起反诉

B、提出和解

C、提出管辖权异议

D、部分变更诉讼请求

【答案】C

【解析】P309案例上一段。

50、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B、15

C、10

D、30

【答案】

【解析】P296“1Z307045竣工验收备案的规定”标题下第1行。

51.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的( )标准。

A.推荐性

B.国家

C.强制性

D. 行业

【答案】

【解析】P256“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。

52.根据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是( )

A派遣单位与用工单位

B用工单位与劳动者

C用工单位与当地人民政府

D派遣单位与劳动者

【答案】

【解析】P144“(二)劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。注意，本题是考核劳务派遣协议的主体，不是考核劳动合同的主体。

53.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩( )工期

A定额

B标准

C法定

D合同

【答案】

【解析】P252第一段。

54.生产经营单位制定的应急预案应当至少每( )年修订一次。

A 1

B2

C4

D3

【答案】

【解析】P243“(六)应急预案的修订”第一行。

55.建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

A半年

B二年

C一年

D三年

【答案】

【解析】P224“二、每年至少进行一次全员安全生产教育培训”第一段。

56.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在( )之前办理工程质量监督手续。 A竣工验收

B签订施工合同

C进场开工

D领取施工许可证

【答案】

【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

57.甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为( )

A查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉

C裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】

【解析】超纲，原题为2008年司法考试卷三36题。教材中无明确表述，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》(法发(92)22号)第148条：当事人一方向人民法院起诉时未声明有仲裁协议，人民法院受理后，对方当事人又应诉答辩的，视为该人民法院有管辖权。

58.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归( )

A建设单位和设计单位共同所有

B设计单位和甲设计师共同所有

C建设单位和甲设计师共同所有

D建设单位独自所有

【答案】

【解析】详见07年一级第3题的解析。

59.根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是( )

A延期每次不超过3个月

B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制

D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

【答案】

【解析】P53倒数第2段。

60.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经( )批准。 A县级人民政府

B省级人民政府

C国务院

D省级文物行政部门

【答案】

【解析】P207“(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

61.根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是( )

A工程总承包

B专业分包

C专业承包

D劳务承包

【答案】

【解析】P59正中间“(一)施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总承包资质;只有专业承包，没有专业分包;只有劳务分包，没有劳务承包。

62. 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

【答案】

63. 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定 。关于该案鉴定的说法，正确的是( )

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出

B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定请求不予支持

D、鉴定期间计入审限

【答案】

【解析】超纲。考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》(法释(2004)14号)第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出;B错，司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出;D错，鉴定期间不计入审限(超纲)。

64. 甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( )

A、将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C、将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

【答案】

【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的证据、财产保全”第一段。为2005年司法考试卷三第47题，原题为“中国甲公司与某国乙公司”，题目都抄错了，这里如果不是涉外仲裁，应选择C。

民诉258条：“当事人申请采取财产保全的，中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请，提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。”

65. 根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是( )

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】

【解析】AC错，债务转移需债权人同意;B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。

66. 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是( )

A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B. 联合体属于非法人组织

C. 联合体各方独立承担相应的责任

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】

【解析】P93~94.

67. 仲裁裁决书自( )之日起发生法律效力。

A. 发出

B. 当事人收到

C. 申请撤销期限届满

D. 作出

【答案】

【解析】P329“四、仲裁裁决”第一段最后一句。

68. 根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间( )

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

【答案】

【解析】P330倒数第6行。

69. 关于投标有效期的说法，正确的是( )

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】

【解析】P90“(四)投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都需要理解。

70. 安全生产许可证的有效期为( )年

A、1

B、2

C、3

D、5

【答案】

【解析】P213倒数第5行。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71. 当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有( )

A、没有仲裁协议的

B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D、仲裁庭的组成或仲裁程序违法法定程序的

E、仲裁所依据的证据是伪造的

【答案】

【解析】P330正中间“一、申请撤消仲裁裁决的法定事由”。2009年二级法规考了不予执行的6种情形，今年一级轮到考撤消的6种情形。注意，其中异同在第4、5两项。对生效仲裁裁决的翻案有两个程序：撤消仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。C，只能申请不予执行而不得申请撤消。这个点我在建工之家答疑帖中详细做过解析，精讲时也举过例子，对建造师要求高了点。

72. 根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有( )

A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B、将承揽的工程转包或违法分包;

C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的

D、未按照节能设计进行施工

E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的

【答案】

【解析】P108正中间“一、施工单位不良行为记录的认定标准”。A属于资质不良，B属于承揽业务不良,C属于安全不良。

73. 关于工程质量检测的说法，正确的有 ( )

A：检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B：工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C：检测机构不得与建设单位有隶属关系

D：检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E：检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】

【解析】P272正中间“(二)工程质量检测单位的资质和检测规定”。B不宜选，考核第一段第一句，认为检测机构非营利没有依据。A考核第三段第2句，正确。C考核第五段第2行，错误。D考核第五段第1句，正确。E考核P273第2行。

这个地方第一次考，应该考。

74. 工程监理单位和被监理工程的( )有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务;

A、建设单位

B、造价咨询单位

C、施工企业

D、建筑材料、构配件供应单位

E：设备供应单位

【答案】

【解析】P284倒数第2段，必考。

75. 严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修;装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁;严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院;关于本案管辖，说法正确的有( )

A、A区法院对该案有管辖权

B、严某有权向B区法院起诉

C、B区法院的移送管辖是错误的

D、A、B区法院均无管辖权

E、A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

【答案】

【解析】P307~308。本题原题为2008年司法考试卷三82题，出的比较灵活，同时考核合同纠纷管辖、专属管辖和移送管辖的基本概念。

首先，本案不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。应按照普通的合同纠纷管辖处理，严某有权选择在被告住所地B区或合同履行地A区法院起诉，因此ABC三项应选而D项错误。

其次，移送案件，法院认为不属于本院管辖的，应当报请其上级法院指定管辖，不得再自行移送。

76. 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有( )

A、直接涉及国家主权的条文

B、直接涉及人民生命财产安全的条文

C、直接涉及人体健康的条文

D、直接涉及环境保护的条文

E、直接涉及公共利益的条文

【答案】

【解析】P263倒数第一段。

77. 下列义务中中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是( )

A、安全技术措施审查

B、安全设备合格审查

C、专项施工方案审查

D、施工招标审查

E、安全生产事故隐患报告

【答案】

【解析】考核P256三个标题。监理单位的法定安全监理义务，有且仅有三项。要求全面把握。

78. 根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有( )

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E、分包单位将承包的建设工程再分包的

【答案】

【解析】P104“四、转包和违法分包的界定”。

79. 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )

A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意

【答案】

【解析】考核《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用条款第29.1~29.3款，法规教材中无明确表述，全靠基本法理推断。

80. 下列关于投标保证金说法，正确的有( )

A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B、投标保证金是投标文件的有效组成部分

C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定

D、投标保证金应当在投标截止时间前送达

E、投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】

【解析】P90最下面“(一)投标保证金的形式与金额”。

81. 施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。

A. 甲有权要求乙承担民事责任

B. 甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丁承担民事责任

D. 乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【答案】

【解析】本题命题技术高超，体现了命题人出色的归纳能力。ABD考核P101“四、总分包的连带责任”。C错，考核法释(2004)14号文第二十五条“因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”，但也应强调，该条款已从新教材中删除，无答题依据。E貌似没有法律依据，其实正确，丙丁分包合同违法无效，应依照P129“(四)无效合同的法律后果”来处理：“无效合同，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失”。

82. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有()。

A. 意外伤害保险为非强制保险

B. 被保险人为从事危险作业人员

C. 受益人可以不是被保险人

D. 保险费由分包单位支付

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定

【答案】

【解析】本题考核P236“1Z306034办理意外伤害保险的规定”标题下第2段。A错误，意外伤害险为法定强制保险;B正确。D错误，保险费由总承包单位承担;E错误，意外伤害险保险期限法定，为开工日至竣工验收合格。C超纲，但可以合理推断。

83. 关于租赁合同的说法，正确的有( )

A. 租赁必须转让所有权

B. 租赁期限超过20年的部分无效

C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式

D. 交付租赁物是租赁合同的成立要件

E. 当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

【答案】

【解析】A错误，租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同的本质区别。D错误，租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。BCE考核P170最下面“1.定期租赁”，注意E埋伏了一个巨大的陷阱：如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同;如果租赁期限为6个月以内，租赁合同为不要式合同。只有双方口头约定租赁7个月，则合同履行6个月以后，视为不定期租赁;而如果双方口头约定租赁期限为5个月，显然为定期租赁。这里的逻辑比较搞，需要细心体会。

84. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有( )。

A无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D.未按招标文件要求提交投标保证金的

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

【答案】

【解析】P87第4段。

85. 施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有( )，并在进入施工现场前进行检查。

A.生产(制造)许可证

B. 施工资质证书

C.产品销售许可证

D. 施工许可证

E. 产品合格证

【答案】

【解析】P257倒数第1段。

86. 根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程( )起计算。

A.合同订立之日

B. 实际竣工之日

C.开工之日

D. 保修期届满之日

E.合同约定竣工之日

【答案】

【解析】P125第5行。

87. 根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有()。

A.土地所有权

B. 农村集体宅基地土地使用权

C. 学校游泳馆产权

D. 荒地承包经营权

E. 被扣押的房屋

【答案】

【解析】P37第2段。注意“(3)学校的教育设施不得抵押”，说明非教育设施可以抵押，这个点是司法考试常考的，但建造师是第一次考。

88. 施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照( )进行，不合格的不得使用。

A. 工程设计要求

B. 企业标准

C. 施工技术标准

D. 通行惯例 E. 合同约定

【答案】

【解析】P271“1Z307023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定”标题下第2段。

89. 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时( )。

A. 立项

B. 竣工

C. 设计

D. 施工 E. 投入使用

【答案】 【解析】本题考核环境保护设施的“三同时”制度。P181倒数第1段。

90. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有( )。

A.2人死亡事故

B. 10人死亡事故

C.3人死亡事故

D. 20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

【答案】

【解析】P239倒数第2段。这里B，应认定为重大事故;E表述不严谨，应为“直接经济损失”。

91.下列情形中，发包人应当承担过错责任的有( )。

A 发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷.

B. 发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C. 发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

D. 发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E. 发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

【答案】

【解析】P295第一段。

92. 法人应当具备的条件有( )

A. 依法成立

B. 有自己的场所

C. 有必要的财产或者经费

D. 有自己的名称、组织机构

E. 能够独立承担无限民事责任

【答案】

【解析】P10“一、法人应当具备的条件”。

93. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为( )。

A. 合同自成立时生效

B. 合同自办理物权登记时生效

C. 未办理物权登记合同无效

D. 未办理物权登记不影响合同效力

E. 合同生效当然发生物权效力

【答案】

【解析】本题考核P21最上面第2段，物权效力与合同效力相区分原则：物权效力由物权法评价;合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关，留意上课举过的例子。

94. 下列行为中，构成无因管理的有( )

A. 甲接受委托帮助他人保养施工机具

B. 乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C. 材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治

D. 戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E. 总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

【答案】

【解析】本题考核P23“三、无因管理”的基本概念。无因管理，指没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，为避免他人利益受到损失，自觉为他人管理事务或提供服务。A不应选，因存在委托。E属于不当得利。D争议极大，建议不选。

D原题为2008年司法考试卷三55题，我们先分析原题：

下列行为中，哪些构成无因管理：

D. 丁见门前马路下水道井盖被盗致路人跌伤，遂自购一井盖铺上。

原题中司法部给出的D为正确选项，我们可以这样理解：这个人买井盖是为了防止路人掉下去，从这个角度来说属于公益，所以他不能找路人要钱。从这一点上来说不属于无因管理。但是买井盖防止路人掉下去这个事情从义务上来说应该属于市政，无论有没有一个人买井盖，市政都负有这样的义务。这个人替市政花了钱，理应要求市政支付必要费用。如果市政不给钱，相当于该市政花的钱他没花，从这个角度来说，市政不当得利了。

但本题中将购买井盖改为插树枝，情况就大不相同，我们都知道无因管理是债法规定的内容，叫做“无因管理之债”。而债要求存在特定的相对人，本案中，我们发现这个人并未发生

管理费用和直接损失，也不存在其可以主张费用的债务人。所以应推定这属于公益行为，并不构成无因管理。

95. 根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有( )。

A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险.

【答案】 【解析】本题考核P212倒数第一段。A符合(6)，B符合(7)，C符合(2)，D符合(8)。

96. 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有( )。

A. 基础设施工程

B. 设备安装、装修工程

C. 门禁监控系统

D. 电气管线、给排水管道工程

E. 供热与供冷系统

【答案】

【解析】P297倒数第一段。

97. 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括( )。

A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B. 已办理该建筑工程用地批准手续

C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D. 已经确定建筑施工企业

E. 建设资金已经落实

【答案】

【解析】最后几题难度开始降低。但这时人因为筋疲力尽，难免疑神疑鬼，反而会漏选。

98. 根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在( )之前。

A. 作业人员进入新的岗位

2009-2012一建法规真题及答案84_2012一建法规真题

B. 作业人员进入新的施工现场 C. 企业采用新技术 D. 企业采用新工艺

E. 企业申请办理资质延续手续

【答案】 【解析】本题考核P224“三”和“四”，这两个点以往一级从未考过，二级考过一次。上课没有讲到这个点，是因为很难编制好的题型。这种题，看似轻描淡写，但足以体现命题人的功力。

第 71 页 共 71 页

五 : 2012年二建法规真题及答案

好学教育率先完成2015二级建造师公路实务试题完整文字版的整理，为广大考生估分提供便利。(www.61k.com)

关注微信：haoxuejianzhu,第一时间了解二级建造师各科目真题解析、估分、成绩查询等动态。

独家整理>>2015年二级建造师考试施工管理真题及答案

全网首发>>2015年二级建造师各科目试题及答案解析汇总

2012年二建法规真题及答案

单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章

B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任【答案】B

【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2?3段。本题设置陷阱较多。A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点；B表述正确；C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任；D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。

2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。

A.注册建造师信用挡案不包括注册建造师业绩

B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入

C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示

D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示【答案】C

【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。

3.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.司法解释【答案】B

4.总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（）。

A.行为人不具有相应的行为能力

B.行为人意思表示不真实

C.行为内容不合法

D.行为形式不合法【答案】C

【解析】P13“三、民事法律行为的成立要件”。

5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。

A.投标人之间相互约定抬高投标报价

B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件

C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工

D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】B

【解析】P13“一、民事法律行为的概念”。

民事法律行为，是民事主体之间①设立、变更、终止民事权利义务关系的②含法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。根据民法原理，国家允许民事主体依照自身意愿，与他方自由构建民事法律关系，并保障其权利义务的顺利履行。而这种私权关系的构建是通过当事人的特定行为来实现的，该行为即民事法律行为。

在债的发生根据中，侵权、不当得利、无因管理，均属于事实行为，并非民事法律行为。而(有效）合同，则构成民事法律行为。

根据上述分析，我总感觉教材中的表述，对民事法律行为概念的来龙去脉未做分析，只讲民事法律行为而不讲事实行为，不得要领；在这里命题，脱离工程实际，不利于引导考生的学

6.表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人【答案】B

【解析】P170“（二）无权代理人以被代理人名义订立的合同”第3段。

7.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（）。

A.抵销

B.提存

C.混同

D.免除【答案】B

【解析】考核P16倒数第3段“提存”的概念。

8.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。

A. 1

C. 3【答案】B

【解析】P125正中间“(-)试用期的时间长度限制”

9.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工

A. 3

C. 10

D. 12

【答案】D

【解析】P130倒数第2段。

10.行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。

A.警告

B.开除

C.责令停产停业

D.撤职处分【答案】C

【解析】P146倒数第2段“（3)听证程序”

11.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.危害公共安全罪【答案】B

【解析】P149第一段。

12.下列行为中，属于要约的是（）。

A.发布招标公告

B.寄送价目表

C.寄送订货单

D.发布招股说明书【答案】C

【解析】P158“八、要约邀请”第3行。

13.根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。

A.承诺需由受要约人向要约人作出

B.承诺必须以书面的形式通知要约人

C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致

D.承诺必须在要约有效期内作出【答案】B

【解析】P158“二、承诺的构成要件”

14.根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。

A.租赁合同

B.买卖合同

C.建设工程合同

D.借款合同【答案】C

【解析】P155“五、要式合同与不要式合同”，建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。

1、租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同；

2、买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买卖合同，则为不要式合同；

3、借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。

15.下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（）。

A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程

B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款

C.承包人在资格预审时没有通过审查

D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财产状况，给发包人造成损失【答案】D

【解析】P162“二、缔约过失责任构成要件”。AB,有约可违，应负违约责任。C，虽然承包

人有过失行为且发生在缔约过程中，但发包人并未存在信赖利益损失，第三个要件不具备，因此，发包人不能追究承包人的缔约过失责任。唯有D三个要件同时具备。

16.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。

A. 2010年11月10日

B. 2010年11月20日

C. 2010年11月30日

D. 2010年12月10日【答案】B

【解析】P164最上面“（二）合同成立时间”第3行。当事人采用书面形式订立合同的，（承诺生效时合同不成立)，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

17.因欺诈、胁迫订立的合同，（）的应认定为无效合同。

A.当事人产生重大误解

B.知害合问相对人利

C.当事人意思表示不真实

D.损害国家利益【答案】D

【解析】P168“（三）欺诈、胁迫而订立的合同”第1段。

18.后履行合同义务的一方当事人出现（）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。

A.经营状况严重恶化

B.丧失商业信誉

C.企业负有巨额债务

D.转移资产以逃避债务【答案】C

【解析】P183正中间往上（1) ~ (4)。

19.债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 5年【答案】D

【解析】P185倒数第2段。

20.根据《合同法》，债务人转让合同债务应当（)

A.通知债权人

B.与债权人协商

C.经过债权人的同意

D.重新签订合同【答案】C

【解析】P188倒数第2段，合同法84条规定。

21.甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货

构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（）万元。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

【答案】C

【解析】P193最上面(三)第2段。违约金（同时返还定金)，双倍返还定金，二种制裁方式中只能主张一个。

22.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起

()o

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年【答案】B

【解析】P195倒数第一行。

23.关于留置的说法，正确的是（）

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】C

【解析】P23“掌握留置权”。

24.仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达对方时

D.经双方当事人签收时【答案】D

【解析】P222“4.仲裁和解、调解”第3段第一句。

25.下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。

A.法律条文

B.法院的司法解释

C.施工合同复印件

D.建筑施工规范【答案】C

【解析】P202正中间“一、书证

26.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前

B.首次开庭前15日

C.不迟于举证期限届满前7日

D.一审法庭辩论终结前【答案】C

【解析】P204倒数第2段。

27.申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。

A.财产所在地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告所在地【答案】A

【解析】P211最上面1/3“ (2)必须由利害关系人向财产所在地的人民法院申请”。

28.根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年【答案】B

【解析】P217正中间往下“（三）再申请”。

29.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理【答案】D

【解析】P220第一行。这个点是第一次考核，很重要。

30.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（）

A.中止

B.中断

C.延长

D.消灭【答案】B

【解析】P20“三、诉讼时效的中止和中断”。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。

31.下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。

A.正在建造的船舶

B.在建工程项目

C.城市土地使用权

D.被法院扣押的车辆【答案】D

【解析】超纲题，穿越到一级教材中去了。

32.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（)优先受偿。

A.抵押权人

B.质权人

C.留置权人

D.己登记的担保物权人

【答案】c

【解析】P23最下面“（2)留置权人的优先受偿权”，第一次考核，很重要。

33.根据《物权法》，建设用地使用权自（)之日起设立。

A.取得建设用地使用权证书

B.建设用地使用权登记

C.建设用地使用权登记信息公示

D.建设用地使用权登记信息公示【答案】B

【解析】P24最上面“（一）不动产物权”第一句。

不动产物权，登记设立；动产物权，交付设立。

34.根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人约定

C.出让人决定

D.受让人决定【答案】B

【解析】P25倒数第2行。

35.建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。

A. 1

C. 3

【答案】C

【解析】P30正中间（一）。

36.专业工程分包单位可以将（)分包给符合资质条件的分包单位。

A.全部专业工程

B.部分专业工程

C.专业工程施工管理

D.劳务作业【答案】D

【解析】P38最上面“2.3.4”，09年以来，一二级建造师考试考核违法分包的方向全部集中在工程分包与劳务分包的区别。

1、工程分包需建设单位认可，而劳务分包不需要认可；

2、主体结构不允许分包，但主体结构施工中的劳务作业可以全部分包；

3、分包单位不得再分包，但分包单位可以将劳务作业全部分包。

37.工程监理单位与所监理工程的（）有隶属关系时，不得承担该工程的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】C

【解析】P41最上面“1.独立监理”。

38.关于建设项目招标的说法，正确的是（）

39.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。

A.投标有效期内

B.评标之前

C.投标文件截止时间后

D.提交投标文件截止时间前【答案】D

【解析】P44最上面“（三）投标文件的补充、修改、替代或撤回”第一句。

40.下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。

A.投标人为了争取中标而降低报价

B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标

C.某投标人为其他投标人陪标

D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人【答案】D

【解析】P45最下面。

41.根据《工程建设项目施工招标投标办法》投标有效期从（）之日开始计算。

A.发布招标文件

B.购买招标文件

C.提交投标文件截止

D.发布中标通知【答案】C

【解析】P54倒数第2段，最后一句。

42.生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 1

【答案】C

【解析】P60倒数第一行。

43.关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】C

【解析】P73“一、建设单位的安全责任”，每年考1分，一般考核6个小标题。

44.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包合同中就应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】A

【解析】P77最上面“(二)总分包的安全责任划分”第一段。

45.关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发的施工许可证时。。。。。？

D.在。。。。?

【答案】A

【解析】P85倒数第3段。

施工许可证，是发给建设单位发给项目的，证明项目具备了八项开工条件；安全生产许可证，是发给建筑施工企业的，证明该企业具备了12项安全生产条件，而不至于像个瘟神一样，去谁的工地就出事故砸人场子。一个新成立的施工企业，还没有承接过任何施工项目，但也必须取得临时资质证书和安全生产许可证。否则，就不能从事任何施工活动。由此可见，两张证风马牛不相及。

建设行政主管部门在给建设单位发放施工许可证时，要对中标的施工单位做出全面审核，有没有营业执照、资质证书、安全生产许可证？有没有被取消投标资格的情况？有没有进沪许可证（例如某魔都的要求）？如果中标单位有问题，就不给建设单位发放施工许可证。要审查的东西多了去了，并不是只查它有没有安全生产许可证一项。

46.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程内部内修

D.改变建筑工程局部使用功能【答案】B

【解析】P87“ (A) ”去年刚考过的一模一样的题。

47.施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样并递交检测。

A.监理单位或建设单位

B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位

D.施工单位或建设单位【答案】A

【解析】P90正中间“7.见证取样的责任”第一段。

48.施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。

A.非施工单位原因产生的质量问题

B.工程未按期交工

C.属于保修书中约定的保修范围

D.工程价款结算完毕【答案】C

【解析】P93倒数第一段。施工单位承担保修责任的前提有二：1,在保修期内；2,在保修范围内。

49.根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。

A.产品质量检验合格证明

B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C.生产日期和安全使用或失效日期

D.警告标志或者中英文警示说明【答案】A

【解析】P100最下面“1?5”项规定。

50.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工，监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（）。

A.建设项目规划审查部门

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.工程建设标准批准部门【答案】D

【解析】P103最上面“（一）监督机构”

51.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。

A.报告书

B.报告表

C.公告书

D.登记表【答案】A

【解析】P105最上面“一、建设项目环境影响评价的分类管理”。

52.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。

A.建设单位的节能设计要求

B.施工单位落实节能设计的水平

C.节能设计是否符合节能强制性标准

D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况【答案】C

【解析】P110正中间往下“2.施工图审查机构的节能义务”

53.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（）报送公安机关消防机构审核。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】A

【解析】P115正中间往下“（一）需要进行消防设计审核工程范围”第一句。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选择，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委【答案】AC

【解析】P6正中间“四、地方性法规”。

62.下列作品中，属于著作权保护对象的有（）

A.建筑作品

B.工程设计图

C.注册商标

D.外观设计专利

E.立体作品【答案】ABE

【解析】P17倒数第一段。著作权保护的对象是作品。

63.关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（）。

A.招标信息公开

B.评标标准公开

C.开标程序公开

D.评标委员会组成人员公开

E.中标结果公开【答案】ABCE

【解析】P42第一行。招投标活动公开原则是指：招标信息公开、评标标准公开、招标投标过程公开、中标结果公开。但这种公开是相对的，评标委员会名单不公开、评标过程不公开。

64.下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。

A.投标人之间先行内部竞价确定中标人

B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价

C.招标人向投标人泄露标底

D.投标人借用其他企业名义投标

E.招标人预先内定中标人【答案】AB

【解析】P45最下面。CE属于招标人与投标人串标，D属于骗标。

65.下列属于安全生产从业人员权利的有（）。

A.知情权

B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权

C.请求赔偿权

D.危险报告权

E.紧急避险权【答案】ABCE

【解析】P62?63, D属于义务而不是权利。

66.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（)报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料

D.拆除施工组织方案

E.堆放、清除废弃物的措施

【答案】ABDE

【解析】P74“（六）”。

67.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（）。

A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件

B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改

C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件

D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准

E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计【答案】AD

【解析】P89最下面“4.按图施工的责任”。归纳的挺好。

68.根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（）。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程【答案】BCE

【解析】P93“二、保修范围和最低保修期限”。

69.关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（）。

A.建设单位应当将建筑工程设计文件报送公安机关消防机构审核

B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证

C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意

D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料

E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收【答案】错题

【解析】P115?116.AB错误，只有两类工程（大型人员密集场所+特殊工程）才需要公安消防机构做消防设计审核；C显然错，谁负责审核的消防设计，设计变更自然也需要审核人同意；D有问题，根据P116最下面（5)第3行，准确的表述是“人员密集场所”室内装饰装修,而不是“公共场所”。E,显然正确。

70.在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（）。

A.在试用期间被证明不符合录用条件

B.严重失职给本单位造成重大损失

C.严重违反施工企业规章制度

D.被依法追究民事责任

E.被依法追究刑事责任【答案】ACE

【解析】P128中间“1.随时解除”。这里争议较大的为B:只有在劳动者重失职，d营私舞弊，d给用人单位造成重大损害”时，用人单位得行使随时解除权。特别注意，这里需要三个要件同时具备，因为①i冲间是逗号而不是“或”。实践中，几乎没有人因为这一款被辞退，就是因为对用人单位一方来说，举证劳动者营私舞弊太难了。

77、关于定金与预付款的说法，正确的是（）。

A.定金与预付款的约定都是在交款后生效

B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款

C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助

D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分

E、定金和预付款都适用双倍罚款【答案】BCD

【解析】P197最上面“（二）定金与预付款的区别”。总感觉今年大部分题，理论性太强了。

78、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。

A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围

B.依据伪造的证据作出的裁决

C.双方当事人均对裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.没有仲裁协议【答案】ABE

【解析】P223最下面“三、法律规定应当撤销仲裁裁决的情形”。

79、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（）。

A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关

C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的

D.鉴定程序本身严重违法

E.鉴定结论明显依据不足【答案】ADE

【解析】P204中间“（四）对法院委托鉴定申请重新鉴定的情形”。

80、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。

A.施工工作人员的报酬

B.实际支付的建筑构配件价款

C.欠付工程价款的利息

D.实际支付的材料款

E.当事人未约定的垫资利息【答案】ABD

【解析】P181正中间（3)。

本文标题：2012年二级建造师考试真题及答案-2006年建造师考试《法规知识》案例题四
本文地址： http://www.61k.com/1147724.html